延期申请书怎么写350字左右
申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。下面是小编为大家带来的有关延期申请书怎么写，希望大家喜欢。
延期申请书怎么写1
申请人:a，男，_岁，×族，_省_县人，_省_市_厂职工，现住_市_区_街_号。
请求事项:
关于_区人民法院(1999)民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实和理由:
申请人a诉b债务纠纷一案，_区人民法院定于_年_月_日_时开庭审理。申请人于_年_月_日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。延期开庭申请书。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据<中华人民共和国民事诉讼法>第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
_市_区人民法院
申请人:a
_年_月_日
延期申请书怎么写2
__市人力资源和社会保障局：
我单位属股份制企业单位，主要从事建筑机械等等生产经营活动，因现在工程师岗位工作的__先生的就业证(编号：桂劳社外就字(20__) 100号)即将到期，而且目前我单位还无法在国内找到该工作岗位的合适人选，所以，决定继续聘用__先生，申请延期至___年___月___日。根据《外国人在中国就业管理规定》的要求，现将有关材料随文上报(附后)，请给予办理外国人就业证延期手续。
附件：1.外国人就业延期原因的报告(原件1 份);
2.《外国人就业延期申请表》(原件1 式3份);
3.就业证(复印件1份)，该证延期页用完的须提供外国人近期正面免冠半身相片1张，规格为2寸，用以制作新证;
4.有效护照及外国人居留证件(复印件1份);
5.用人单位与外国人签订的劳动合同(复印件1份);
6.中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的健康检查证明书(复印件1份);
7.工商营业执照(副本)，批准证书，事业单位法人、社会团体或外企驻当地代表机构等用人单位提供登记证，其他类型的用人单位提供有关政府批文(复印件1份)。
单位名称(盖章)
_×年×月×日
延期申请书怎么写3
姓名：__
国籍：__
护照号码：__
出生日期：__
我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。
负责人签字：__
单位名称：__
_年_月_日
延期申请书怎么写4
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20__年度保障性住房利民楼建设项目于20__年8月30日正式开工，计划竣工时间为20__年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20__年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20__年12月15日至20__年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响
在20__年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
七、台风及雨水季节的影响
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20__年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20__年10月15日延迟到20__年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬!
施工单位
20__年7月5日
延期申请书怎么写5
申请人：河南某某有限公司，住所地郑州。
法定代表人：张某某，总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则__年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
郑州高新技术产业开发区人民法院
申请人：河南某某有限公司
申请日期：__年6月10日
延期申请书怎么写350字左右相关文章：